Hiện nay, Cơ quan chúng em đang tiến hành thi công gói thầu xây lắp Nhà làm việc theo hình thức Hợp đồng "Trọn gói", tuy nhiên không nêu rõ là trọn gói về đơn giá hay khối lượng. Trong hợp đồng có ghi rõ đều kiện giá hợp đồng có thể được điều chỉnh trong các trường hợp sau: Bổ sung, điều chỉnh khối lượng công việc ngoài quy định trong hợp đồng
chia Chi phí xây dựng trong dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thành giá trị gói thầu mua sắm vật tư (vật liệu) và giá trị gói thầu xây lắp để tổ chức đấu thầu 02 gói thầu là: gói thầu mua sắm vật tư và gói thầu xây lắp (theo yêu cầu của nhà tài trợ của dự án). Trong đó: - Giá trị gói thầu mua sắm vật tư được tính như sau: đơn giá vật tư
toàn phụ thuộc vào thời tiết và phương tiện vận chuyển ra đảo. Vậy: 1/ Chúng tôi có bị phạt hợp đồng do thời gian thi công chậm so với hợp đồng không? 2/ Nếu bị phạt vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng thì có được điều chỉnh giá gói thầu do vật tư biến động (theo Thông tư 09) hay không?
Thành phố Hà Nội Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho
lệch thì được hiểu rằng nhà thầu đã tính khối lượng trên vào trong đơn giá và nhà thầu phải thi công theo đúng hồ sơ thiết kế mà không được thanh toán khối lượng phát sinh thuộc loại này." Trong hồ sơ đấu thầu, Nhà thầu không phát hiện ra sự chênh lệch khối lượng này nên không có thư hoặc bảng tính khối lượng bổ sung trong hồ sơ dự thầu. Hiện tại nhà
Cơ quan chúng tôi tài trợ xây dựng công trình nhà tháp chuông bằng nguồn vốn phúc lợi của đơn vị. Hạng mục công trình thuộc dự án tại tỉnh do Sở làm Chủ đầu tư. Tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ công trình chào mừng ngày lễ (khánh thành 22-12) và do công trình văn hoá mang tính đăc thù. Cơ quan đã chọn các Nhà thầu và ký hợp đồng thi công trước khi
định của nhà nước. Để thực hiện hợp đồng về lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu nêu trên, chủ đầu tư cần phải ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn có chức năng hoạt động các công việc trên để thực hiện theo quy định và chủ đầu tư phải chi trả số tiền nêu trên (không thuộc hợp đồng quản lý dự án của công ty chúng tôi
Hội đồng giám đốc thẩm quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án, nếu vụ án đó thuộc một trong các trường hợp
a. Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;
b. Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản mà không có cá nhận, cơ quan
lòng hồ bằng máy 80%KL b. Đào xúc đất lòng hồ bằng thủ công 20%KL Trong quá trình thi công đơn vị chúng tôi đã tận dụng được số máy móc thiết bị mạnh của công ty thi công đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật và đã được Chủ đầu tư và TVGS nghiệm thu. Tuy nhiên khi làm thủ tục thanh toán Chủ đầu tư và TVGS yêu cầu chúng tôi phải thanh toán 100
kỹ thuật) có được hưởng chi phí không ? và chi phí đó được tính trong chi phí tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (Chi phí Quản lý dự án)? Cách tính chi phí này như thế nào nếu không có định mức? Xin Bộ xây dựng hướng dẫn tôi cách tính chi phí đó? (Trong trường hợp đơn vị đóng góp ý kiến là cơ quan quản lý nhà nước) 2, Việc Kiểm tra hồ sơ
2/11/2008; - Hình thức hợp đồng theo đơn giá, đơn giá quy định trong hợp đồng là đơn giá cố định; Giá trị thanh toán được xác định bằng cách lấy khối lượng thi công thực tế nhân với đơn giá trong hợp đồng. Hỏi: Hiện nay đơn giá một số vật tư có xu hướng giảm so với đơn giá được quy định trong hợp đồng (đặc biệt là giá thép); như vậy khi thanh
Hội đồng xét xử phúc thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án nếu trong quá trình giải quyết vụa án tại Tòa án cấp sơ thẩm, vụ án thuộc một trong các trường hợp:
a. Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không thừa kế;
b. Cơ quan tổ chức bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản mà không có cá nhân, cơ quan tổ chức kế
) giá 28 ngày trước ngày mở thầu để làm giá chuẩn (cận dưới) hay không, hay bắt buộc phải lấy giá 28 ngày trước ngày mở thầu? - TT 09 quy định rõ 2 trường hợp (i) hoặc điều chỉnh bù chênh lệch nếu giữ nguyên hình thức hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định hoặc (ii) điều chỉnh hình thức hợp đồng sang điều chỉnh giá. Nếu khó khăn trong thực hiện trường
1. Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật, nếu họ không thuộc trường hợp được miễn giảm hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí phúc thẩm.
2. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa
Công ty chúng tôi là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền bắc có thuê khu đất số 9 đường Nguyễn Khoái từ năm 1984 với ban quản lý bến sông và nộp tiền thuê đất từ ngày đó cho đến nay. Do thời gian dài hợp đồng (bản chính) đã bị thất lạc. Nay công ty chúng tôi muốn ký lại hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên thì thủ tục và hồ sơ cần làm là
tác GPMB thì hiện nay công tác GPMB đã hoàn thành và người có thẩm quyền đồng ý cho tính bổ sung giá trị hợp đồng phần khối lượng nằm trong đoạn chưa GPMB nói trên. Xin hỏi Quý Bộ: Giá trị bổ sung trên được tính theo đơn giá mới (Dự toán theo quy định hiện hành) và trừ phần giá trị khối lượng công trình thuộc đoạn trên được tính theo đơn giá cũ
1. Về công tác cải tạo sân vườn, giao thông nội bộ và cảnh quan trụ sở như trong thư bạn hỏi: Những công tác xây lắp (đào đất, xây gạch…) có trong định mức, đơn giá thì áp dụng vào dự toán như quy định; Một số công việc không có trong định mức, giá Thông báo của Liên sở (bể cảnh + hòn non bộ) thì báo giá, giá chào hàng (như một sản phẩm hàng hoá
kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn để thực hiện, cụ thể: - Theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định thì được điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do giá VLXD biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ
thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất (trường hợp có giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân Thành phố cấp) hoặc tại Văn phòng Đăng ký đất và Nhà trực thuộc Phòng Tài nguyên Môi trường và Nhà đất quận, huyện (trường hợp có giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp), gồm:
- Đơn đề nghị chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho một phần quyền sử
Trong Thông tư 09/2008/TT-BXD trong Mục 3, khoản 3.3 có nêu: Dự toán chi phí xây dựng bổ sung lập một lần trên cơ sở những khối lượng xây lắp chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giá vật liệu xây dựng từ năm 2007. Như vậy trường hợp đơn vị chúng tôi có thi công công trình trong năm 2007 tại tỉnh Đăk Nông, đã được chủ đầu tư thanh toán khối lượng một số giai
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phát sinh khối lượng trong hợp đồng trọn gói
18:03 | 30/08/2016
